Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор агентский между физическими лицами образец

Договор агентский между физическими лицами образец

Договор агентский между физическими лицами образец

Агентский договор подряда

Бланк договора ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ г. Челябинск «____» ___________ 2010 г.

______________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________, в лице __________________________________., действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика следующую работу — изготовление ________________________________________________________,именуемых в дальнейшем Изделия и передавать данные Изделия Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать изготовленные Изделия.

1.2. Изделия выполняются в соответствии с чертежом (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. Изготовление Изделий производится партиями на основании Заявок Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Путем подписания Заявки согласовываются следующие условия договора: — количество Изделий; — цена за единицу; — срок начала работ по изготовлению Изделий; — срок окончания работ по изготовлению Изделий; Заявка подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

(Примечание к разделу: условие договора о выполняемых по договору работах должно быть указано очень точно.

Во многих случаях целесообразно составлять смету работ, выполняемых по договору, в которой должны быть подробно указано все то, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика в рамках данного договора. Кроме того, обязательно должны быть указаны сроки начала и окончания работ. К договору так же может быть приложен календарный план, содержащий даты окончания и сдачи отдельных этапов работ.

Если все вышеназванные условия условие о указаны не достаточно точно, договор будет считаться незаключенным, в соответствии со ст. 432 ГК РФ, даже если он подписан и на нем стоят все печати.

Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора. Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше.

Например, заказчик, если он вносит предоплату, или подрядчик, если оплата производится по окончании работ. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций.

Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на правильное составление договора.) 2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.2. Каждая партия Изделий оплачивается двумя платежами: — первый платеж в размере ______% стоимости партии Изделий производится не позднее 2х банковских дней с момента подписания сторонами соответствующей Заявки; — второй платеж в размере __________% стоимости партии товара производится не позднее 2х банковских дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности партии Изделий.

2.3. В случае просрочки выплаты Заказчиком первого платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать начало и окончание работ на период просрочки внесения первого платежа. 2.4. В случае просрочки выплаты Заказчиком второго платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать отгрузку Изделий Заказчику до поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 2.4.
328 ГК РФ вправе задержать отгрузку Изделий Заказчику до поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 2.4. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, при этом он обязан оплатить фактически произведенные Изделия по цене, согласованной в Заявке.

Заказчик обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления Подрядчику уведомления об отказе от Договора. 3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 3.1.

Приемка готовых Изделий производится на складе Заказчика по Акту сдачи выполненных работ.

Приемка производится с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. 3.2. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Изделия, признанные обеими Сторонами браком, подлежит замене Подрядчиком за свой счет.

Изделия, признанные обеими Сторонами браком, подлежит замене Подрядчиком за свой счет. (Примечание к разделу: Приемка – это один из самых важных разделов договора подряда.

От того, насколько описание приемки в договоре соответствует фактическому порядку приемки, принятому на Вашем предприятии зависит возможность предъявления претензий в будущем. Кроме того, для Подрядчика очень желательно предусмотреть в договоре порядок односторонней сдачи работ в случае, если Заказчик будет уклоняться от приемки.

Отсутствие в договоре соответствующих условий может привести к невозможности взыскать деньги за выполненную работу). 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: желательно указать Арбитражный суд своего региона).

4.3. В случае нарушения срока исполнения заказа Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________________________ года.

Истечение срока действия договора не освобождает стороны от уже принятых на себя обязательств. 5.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон при ненадлежащем исполнении встречной Стороной своих договорных обязательств.

Сторона расторгающая договор обязана незамедлительно уведомить другую сторону о расторжении договора.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик: ______________________________ Юридический адрес: Россия, ______________________________________________ Связь: тел./факс: ____________________________ ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________ Банковские реквизиты: ____________________________________ ____________________________________ Заказчик: __________________________________ Юридический адрес: Россия, ______________________________________________ Связь: тел./факс: ____________________________ ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________ Банковские реквизиты: ___________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Подрядчик: : ______________________________ Заказчик: ________________________________ Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам: +7 (499) 703-47-59 Москва, Московская область +7 (812) 309-16-93 Санкт-Петербург, Ленинградская область 8 (800) 511-69-42 Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

Была ли Запись полезна? 0 из 1 читателей считают Запись полезной. Поделиться: Рубрики

  1. (1 044)

О недвижимости простыми словами Контакты РФ, Удмуртская Республика, г.

Ижевск ул. Холмогорова 59 ТЦ «7 дней», офис 231, Интернет издательство «МАВИ», индекс 426011 © Copyright 2020, .

Все права защищены.

Как составить агентский договор

Агентский договор между ООО и физическим лицом составляется в письменном виде (простая письменная форма).

Регистрация в государственных органах не нужна, но при желании участники сделки смогут зарегистрировать его у нотариуса. Структура документа:

  1. Наступление форс-мажорных обстоятельств.
  2. Порядок проведения расчетов. Здесь нужно прописать размер вознаграждения Агента и порядок выплаты такого вознаграждения.
  3. Порядок разрешения споров. Споры могут решаться путем проведения переговоров или в судебном порядке.
  4. Предмет договора.
  5. Права и обязанности сторон.
  6. Условия для изменения или прекращения действия договора.
  7. Срок действия. Это условия не является обязательным, так как соглашение можно заключить и без определения продолжительности его действия.
  8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
  9. Подписи сторон.
  10. Ответственность по настоящему договору. В этом разделе можно указать объем ответственности Агента за утрату имущества, принадлежащего Принципалу, и за нарушение каких-либо условий договора. Принципал будет нести ответственность за несвоевременную выплату Агенту причитающегося ему вознаграждения и т.д.

В агентском договоре с физлицом необходимо указать, от чьего имени будет действовать посредник. Если от своего имени, то именно у него возникнут права и обязанности по заключенным сделкам, если от имени Принципала – то права и обязанности по сделкам появятся у Принципала.

Договор может содержать и смешанные условия, когда часть сделок совершается от имени Агента, а часть от имени заказчика. Еще один важный момент: в договоре следует прописать условие о возможности или запрете привлечения субагента.

Если запрет отсутствует – Агент будет иметь право привлекать субагентов к выполнению поручений Принципала.

Скачать агентский договор с физическим лицом можно ниже.

Рубрики: Tags:

    ,

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку Первичные документы Налоги и взносы Первичные документы Первичные документы Первичные документы Первичные документы | 9:20 28 июня 2018 Первичные документы Первичные документы Первичные документы Первичные документы Первичные документы Первичные документы Первичные документы ККТ | 12:30 10 мая 2018 Штрафы | 17:49 18 ноября 2010

Вознаграждение

Этот пункт обычно следует под четвертым номером в договоре и подробно рассматривает вопрос порядка расчетов и суммы вознаграждения агента. Оба этих момента должны быть индивидуально обговорены сторонами сделки на этапе оформления соглашения. Расчеты могут проводиться самыми разными способами.

Это включает не только наличные средства или электронные переводы, но и передачу ценных бумаг или векселей.

Также, как правило, принципал должен возместить агенту все расходы, связанные непосредственно с выполнением работы.

Часто в пункте указываются условия отсрочки платежа, предоставленной принципалу по агентскому договору. Обычно это допускается при возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от принципала.

Агентский договор между юридическим и физическим лицом: бланк

Бланк договора АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____ с физическим лицом г.

____________ «___»________ ___ г. ________________________________________________, именуем_ в дальнейшем (наименование организации) «Принципал», в лице ______________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующ___ на основании ______________________________________________, с (Устав, доверенность, др.) одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________, именуем___ в (Ф.И.О., паспортные данные) дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в пп. 2.1.1 настоящего Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

По настоящему Договору Агент обязуется: 2.1.1. Во исполнение поручения по настоящему Договору совершать следующие действия: — _________________________________; — _________________________________; — _________________________________. 2.1.2. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала.

2.1.2. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. 2.1.3. Агент обязан выполнять действия, указанные в пп. 2.1.1 Договора, лично и не вправе заключать субагентские договоры с другими лицами.

2.1.4. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 2.1.5. Передавать Принципалу все полученное Агентом от третьих лиц в срок не позднее __________ (__________).

2.1.6. Нести ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе исполнения настоящего Договора. 2.1.7. После исполнения или прекращения настоящего Договора без промедления возвратить Принципалу доверенности, срок действия которых не истек. 2.1.8. Ежемесячно, в срок не позднее _________ числа месяца, следующего за отчетным, представить отчет об исполнении поручения по утвержденной Принципалом форме с приложением документов, подтверждающих расходы, произведенные для исполнения настоящего Договора.

Рекомендуем прочесть:  Как можно пожаловаться в билайн

2.1.9. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или законом возлагаются на Агента.

2.2. Агент имеет право: 2.2.1.

Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения информацию.

2.2.2. Своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за выполнение поручения. 2.3. Принципал обязан: 2.3.1. Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение действий, указанных в пп. 2.1.1 настоящего Договора. 2.3.2. Без промедления принять отчет Агента, все представленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором.

Без промедления принять отчет Агента, все представленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором. При наличии возражений по отчету Агента сообщить об этом Агенту в течение _______ (_______) дней со дня получения отчета.

В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.3.3. Обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего Договора. 2.3.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение. 2.4. Принципал имеет право: 2.4.1.

Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения. 2.4.2. Требовать от Агента представления отчетов об исполнении поручений по настоящему Договору. 2.4.3. Давать Агенту указания об исполнении поручений по настоящему Договору.

Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ АГЕНТА 3.1. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет _____ (________) рублей.

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке: ______________. 3.3. Принципал возмещает следующие расходы Агента: 3.3.1. Расходы на ____________ в сумме не более _______ (_________) рублей. 3.3.2. Расходы на ____________ в сумме не более _______ (_________) рублей. 3.4. Расходы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, возмещаются Принципалом в следующем порядке: _____________________________.

3.4. Расходы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, возмещаются Принципалом в следующем порядке: _____________________________. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ.

ФОРС-МАЖОР 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 4.2. В случае нарушения Агентом срока передачи полученного от третьих лиц, установленного пп. 2.1.5 настоящего Договора, Принципал вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере ___% от не переданной в срок суммы (от стоимости непереданного имущества) за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Принципалом срока уплаты вознаграждения и/или срока возмещения расходов, установленных п. п. 3.2, 3.4 настоящего Договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

В случаях наступления указанных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 6.1.

Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Агенту за _____ (________) дней (месяцев).

В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее ______ (________) дней произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения Договора.

6.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Принципалу за _____ (_______) дней (месяцев). Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Принципала.

Принципал должен незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении Агента имуществом. Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, совершенные им до прекращения Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

7.4. Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Принципал __________________________ __________________________. Агент: _________________________ _________________________, паспорт серии ___ N _____, выдан «__»_______ ___ г. ______, проживает по адресу: _____________________________________, тел.

__________________. Принципал: _________________/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Агент: _________________/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.)

Агентский договор между физическими лицами: образец

Образец договора Агентский договор общего типа с физическим лицом № 1515 г.

Москва «29» января 2017 г. ИП Кравцов в лице генерального директора Кравцова Андрея Станиславовича, действующего на основании свидетельства № 2020, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и гражданин Мухамедшин Сергей Данилович, паспорт (серия, номер, выдан) 2505 323232, выдан Ленинским РОВД г. Саратова 19.01.2000, проживающий по адресу г.

Москва, ул. Краснознаменная, д.5, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в п.2.1 настоящего договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения. 1.2. Настоящий договор действует на территории города Москвы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Агент обязуется:

  1. совершать иные действия по поручению Принципала.
  2. осуществлять мониторинг рынка сбыта продукции Принципала;
  3. проводить встречи с потенциальными покупателями с целью подготовки к проведению сделок.

2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала.

Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.3. Агент обязан выполнять действия, указанные в п.2.1 договора, лично и не вправе заключать субагентские договоры с другими лицами. 2.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.5. Все полученное Агентом от третьих лиц для передачи Принципалу Агент обязан передавать Принципалу не позднее трех дней с момента подписания договора. 2.6. Агент несет ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе исполнения настоящего договора.

2.7. После исполнения или прекращения настоящего договора Агент обязан без промедления возвратить Принципалу доверенности, срок действия которых не истек, и представить отчет о ходе исполнения поручения по утвержденной Принципалом форме.

2.8. Агент обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или законом возлагаются на Агента. 2.9. Принципал обязан: 2.9.1. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, указанных в п.2.1 настоящего договора.

2.9.2. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с договором.

2.9.3. Обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего договора.

2.9.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет 100000 (сто тысяч) рублей. 3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке: 45000 – за организацию проведения сделки по купле-продаже; 55000 – по факту проведения указанной сделки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае утраты или не предоставления Принципалу находящегося у него имущества Принципала или предназначенных для передачи ему денежных средств Агент несет ответственность в размере действительного ущерба (стоимости утраченного или непереданного имущества и(или) суммы денежных средств).

4.3. В случае просрочки предоставления Агенту причитающегося ему вознаграждения Принципал обязан уплатить Агенту пени в размере 2% от суммы долга за каждый день просрочки. Как составить агентский договор между юридическим и физическим лицом, Как составить договор на оказание услуг, читайте по ссылке: 4.4. В случае нарушения Агентом каких-либо условий настоящего договора он выплачивает Принципалу штраф в размере 5000 рублей.

Выплата штрафа осуществляется путем удержания Принципалом соответствующих денежных сумм из вознаграждения Агента. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1 настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления письменного уведомления Агенту за десять дней. В случае отказа от настоящего договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее десяти дней произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения договора и возместить фактически понесенные им расходы в связи с исполнением поручения Принципала.

7.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления письменного уведомления Принципалу за десять дней.

Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Принципала.

Принципал должен незамедлительно распорядиться своим, находящимся в ведении Агента имуществом, выплатить причитающееся Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения договора и возместить фактически понесенные им расходы в связи с исполнением поручения Принципала. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Принципал

  1. Расчетный счет: 98745632103698
  2. Телефон/факс: (495) 0802020
  3. Юридический адрес: г. Москва, ул. Бравая, д.99
  4. Почтовый адрес: 91000, г. Москва, ул. Бравая, д.99, а/я № 66
  5. Подпись: ______________________________
  6. Банк: ПАО «Сбербанк»
  7. ИНН/КПП: 123456789874561
  8. БИК: 85878
  9. Корреспондентский счет: 220020356

Агент

  1. Когда выдан:01.2000
  2. Кем выдан: Ленинским РОВД г.

    Саратова

  3. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Краснознаменная, д. 5
  4. Телефон/факс: +79003216549
  5. Паспорт серия, номер: 2505 323232
  6. Адрес регистрации: г.

    Москва, ул. Краснознаменная, д. 5

  7. Подпись: ______________________________

Отчет агента

Исполняя агентский договор, агент должен совершить все порученные ему юридические и фактические действия и при необходимости передать все полученное в результате этого принципалу. Также он обязан подготовить отчет о совершенных действиях и направить его принципалу (п.

1 ст. 1008 ГК РФ). Кроме того, агент должен представить доказательства понесенных расходов, если в договоре не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1008 ГК РФ). Принципал должен принять переданное агентом, рассмотреть отчет и принять его или сообщить об имеющихся возражениях (п. 3 ст. 1008 ГК РФ). В агентском договоре рекомендуется определить: — порядок принятия принципалом исполненного агентом поручения; — содержание отчета агента (либо установить его форму), способы и сроки его направления принципалу; — порядок и срок рассмотрения принципалом отчета агента; — какими доказательствами должны подтверждаться расходы агента (в частности какими именно документами, необходимость заверения копий документов, прилагаемых к отчету и т.д.).

Агент обязан отчитываться перед принципалом в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. Если порядок исполнения агентского договора не определен, то агент обязан представить отчет по мере исполнения договора или по окончании исполнения (п. 1 ст. 1008 ГК РФ). Принципал должен рассмотреть его и принять или сообщить о своих возражениях (п.

3 ст. 1008 ГК РФ). Стороны также определяют сроки рассмотрения отчета принципалом и порядок направления возражений на них. По общим нормам отчет агента считается принятым, если принципал не сообщил агенту о своих возражениях по нему в течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок (п.

3 ст. 1008 ГК РФ). Форму отчета посредника желательно закрепить в договоре. Он может содержать следующие сведения: — дата составления отчета; — реквизиты агентского договора (наименование, номер, дата); — перечень совершенных юридических действий и даты их совершения; — перечень совершенных фактических действий и даты их совершения; — расходы, понесенные агентом в связи с исполнением договора; — перечень документов, подтверждающих расходы агента и прилагаемых к отчету; — реквизиты агента и принципала (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения); — должность, фамилия, инициалы и подпись лица, действующего при составлении отчета от имени агента. В случае, когда требования к содержанию отчета не согласованы, агент вправе направить принципалу отчет произвольного содержания.

Однако он в любом случае должен содержать сведения о конкретных действиях, совершенных агентом, — в ином случае обязанность агента по направлению отчета не будет считаться исполненной. Если из договора следует, что отчет носит характер первичного документа, на основании которого в учете отражаются сведения о вознаграждении посредника и возмещаемых расходах, он должен соответствовать нормам ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и в частности предусматривать подписи с обеих сторон.

При несоблюдении установленных законодательством требований к оформлению первичных документов принципалу могут отказать в признании таких расходов при налогообложении прибыли, а также в вычете НДС по посредническим услугам (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 19.09.2011 N А45-18674/2010, от 18.05.2009 N Ф04-2921/2009(6365-А67-25), Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.02.2010 по делу N А43-14355/2008-31-359).

Если же отчеты лишь уведомляют о ходе выполнения поручения, на сумму вознаграждения необходимо дополнительно к отчету составить акт сдачи-приемки услуг (с соблюдением требований к реквизитам первичного документа).В следующей части статьи Ирина Евстратова расскажет про срок договора, вознаграждение и расходы агента и про контроль ФНС и Росфинмониторинга над агентскими схемами.

  1. , аудитор, эксперт

«». Рубрики: Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера».

Все для бухгалтера. Пора завести блог на Клерк.ру Блог компании на «Клерке» — это ваш новый инструмент, чтобы рассказать о себе. Публикуйте любой контент про вашу компанию.

Найденые документы по теме &laquoобразец агентский договор с индивидуальным предпринимателем по поиску покупателей пример»

  • Договор оказания услуг, работ → Договор оказания агентских услуг по поиску клиентов договор оказания агентских услуг по поиску клиентов г. . .
  • Договор поручения, представительства → Образец. Договор поручения на поиск контрагента по сделке с целью продажи долларов сша договор поручения nо. г. «» 20 г. , (наименование предприятия) именуем в дальнейшем «фирма», в лице (должность) ,.
  • Трудовой договор, контракт → Примерная форма трудового договора индивидуального предпринимателя с наёмным работником трудовой договор № г. от «»201 г. индивидуальный предприниматель, (фамилия, имя, отчество) действующий н.
  • Бухгалтерские и финансовые документы → Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
  • Договор поручения, представительства → Образец. Договор поручения на поиск контрагента-продавца денежных средств в виде срочного депозитного вклада договор поручение nо. г. «» 20 г. , (наименование предприятия) именуем в дальнейшем «фирма», в лице (должность) ,.
  • Договор страхования, перестрахования → Образец. Договор страхования предпринимательского риска гражданина-предпринимателя договор nо. страхования предпринимательского риска гражданина-предпринимателя г. «» 20 г. , лицензия nо. , (наименован.
  • Договор комиссии на покупку и продажу → Образец. Договор комиссии на поиск контрагента по сделке с целью покупки долларов сша договор комиссии nо. г. «» 20 г. , (наименование предприятия) именуем в дальнейшем «фирма», в лице (должность) , .
  • Агентский договор и соглашение → Договор оказания агентских услуг по поиску клиентов договор оказания агентских услуг по поиску клиентов г. «» г. , именуем в дальнейшем «агент», /полное наименован.
  • Агентский договор и соглашение → Образец. Агентский договор по ускорению завершения строительства и оформлению в собственность принципала нежилых помещений в строящемся доме агентский договор по ускорению завершения строительства и оформлению в собственность принципала нежилых помещений в строящемся до.
  • Агентский договор и соглашение → Образец. Агентское соглашение агентское соглашение no. г. «» 20 г. , именуем в дальнейшем (наименование предприятия) «принципал» в лице , (должнос.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор купли-продажи мебели индивидуальным предпринимателем договор купли-продажи мебели г. «» 20 г. , именуемый в дальнейшем «продавец», действующий на основании.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор оказания услуг по поиску недвижимости с целью заключения договора аренды договор на оказание услуг по поиску информации об объекте недвижимости для аренды г. абакан «» 2015 г. .
  • Договор хранения ценностей → Образец. Договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе г. «» 20 г. , (наименование банка) именуемый в дальнейше.
  • Агентский договор и соглашение → Образец. Агентский договор с физическим лицом,являющимся индивидуальным предпринимателем агентский договор с физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем г. «» 20 г. фамилия, имя, отчес.
  • Трудовой договор, контракт → Образец. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работников приложение nо. 22 к инструкции вэб ссср от 31 марта 1989 г. nо. 7 договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работников г. nо. «» 20 г. в целях обеспечения сохран.

Правила заключения

агентского контракта регламентируются .

Суть этого документа в том, что одна сторона, которую называют агентом, берет на себя выполнение определенных действий за заранее оговоренную плату выполнять по поручению другой стороны – принципала – некие действия, от своего имени, но оплачивая их средствами нанимателя, или от его имени и за его средства. Получается, что агент может совершать с позволения нанимателя сделки с другими предприятиями и организациями, но от имени и за средства нанимателя, а последствия этих сделок, то есть права и обязанности по этим операциям образуются между принципалом и третьими лицами.

По сути, этот работник, не числящийся в штате – посредник, но если это специалист в конкретной узкой области и надежный партнер, то для работодателя такой сотрудник выгоден и удобен. Выполнив свою роль в пределах контракта, агент должен письменно отчитаться, на основании этого документа с ним расплатятся.

Такая форма отношений удобна для правового основания оказания неких услуг, когда нештатному сотруднику не нужно официальное оформление по трудовому договору, так как деятельность агента не отражается в его трудовой книжке. Если принципал против субагентства, это должно быть внесено в текст контракта.

Немаловажным фактором будет закрепить в контракте ответственность работника за документацию, а также за материальные ценности.

В разделе «изменения условий и прекращение отношений» следует уточнять, что при прекращении сотрудничества агент имеет право на полный расчет с выплатой причитающегося вознаграждения. Оговариваются сроки начала и окончания действия договора, и уточняется, каким путем происходит пролонгация сотрудничества.

В конце обязательно подписи сторон с расшифровкой ФИО.

Советы офисному сотруднику:

  1. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  2. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.
  3. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  4. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

6.

Форс-мажор.

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовки, запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов государственных органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+